协议书指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或其它关系的契约性文书。协议书是应用写作的重要组成部分。以下是小编收集整理的施工合同协议书范本【汇编三篇】,仅供参考,希望能够帮助到大家。
第1篇: 施工合同协议书范本
发包方(甲方):__________________________________
承包方(乙方):__________________________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称:_________________________
1.2工程地点:_________________________
1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)。
1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。
注:(双方约定单价明细为本合同附件)
1.7合同价款:__________________
(人民币大写):__________________
注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)
第2条甲方工作
以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工_________小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4.5、此工程于_________月_________日—_________日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。
第5条关于工程质量验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_________日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。
6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款_________%。
第二次付款工程完成_________%以上,付款_________%。
第三次付款工程完成_________%,付款_________%。
第四次付款按双方商定结算价格结清,付款_________%。
第五次付款尾款_________%质保金一年。
第7条关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
第9条奖励和违约责任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额_________%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的_________%日滞纳金
9.2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。
第11条未尽事宜,双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第12条其它
第13条附则
12.1、本合同正本肆份,双方各执贰份。
12.2、本合同履行完成后自动终止
甲方:__________________________乙方:__________________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
第2篇: 施工合同协议书范本
发包商(以下简称甲方):凤城城北物流有限公司
承包方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲、乙双方协商同意,达成如下协议;
第一条:工程概况
1、工程名称:城北物流5#楼室内消防水系统安装
2、工程地点:凤城市凤山路1368号
第二条:工程范围
5#楼室内图纸设计标示的消防水系统,包人工费。按图纸设计范围增减的工程量,经设计和甲方代表现场签证后,乙方负责施工。
第三条:工程承包方式
室内消防系统安装工程大包人工费。
第四条:施工工期
按甲方通知乙方人员进场之日起计算日历工期60天。竣工日期:本工程经消防部门验收合格,并出具消防全部验收合格证为准。
第五条:工程造价,付款方式及价款调整
1、工程造价:暂定捌万伍千元人民币(85.000元)。以审定总价款为准。
2、付款方式:按工程进度工程计量表核定按期拨款。材料进场审核合格,按材料总价款支付。
3、质保金按工程总价款5%。
第六条:工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及消防部门消防施工验收规范为标准共同验收。
2、甲方所进场的各种原材料必须有出厂合格证书,实验、化验报告单,使用说明,检测检验报告和设备验收标准,费用由甲方承担。不合格材料、设备乙方有权拒收。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量标准》gb50300-2014,《自动喷水系统施工及验收规范》gb50261-1996,《机械设备安装工程及验收规范》gb50231-1998,《室内消火栓给水系统安装工程施工工艺标准》j512-2014,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范验收。
4、乙方交工前做48小时的试运行实验。
第七条:安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行《建设工程安全文明管理办法》。
2、甲方主材料进现场,通知乙方进工地开始工作。
3、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等,因乙方原因导致发生的质量事故,安全或火灾事故,乙方承担全部责任及由此造成的一切损失。
4、甲方负责材料的运输。
第八条:所有材料由乙方提供材料单,甲方负责采购。
第九条:质量保修
1、本工程的消防竣工验收合格之日起,免费质量保修一年。
2、在质量保修期接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内,乙方派专员负责该项目保修工作,每月定期与甲方沟通达到两次。以书面材料为准。同时,必须保证通讯畅通,保证甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,及时通知甲方,若因乙方通讯不畅或故意不接电话,拖延推诿,甲方视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,所产生的人工费用由乙方承担并加收10%的劳务费。
4、保修金支付办法:
4.1,质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2,在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第2条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3,出现质量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方记录为准,维修项目费用以甲方、实际施工方的人工费双方签字发票单据为准。
4.4,乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定时间、材料、(甲方供)工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金扣除。
第十条:双方的权利和义务
1、甲方负责供材料和为乙方协调施工用水、用电。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务提交消防验收报告、档案材料,与甲方指定设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照甲方提供施工图纸进行施工安装,不得擅自改动,如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范进行施工,发现异常要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防给水管道等隐蔽工程安装、调试、验收等分阶段做好质量记录。消防验收合格后,向甲方提供有关消防设施安装调试记录,开通报告,并做好记录。切实履行交接手续,主动做好工程后
期看护保养工作。
9、工程竣工移交甲方前,乙方妥善保护好设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。
第十一条:违约责任、索赔
1、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰违约金。
2、乙方因施工质量原因,导致本工程在使用期间出现质量事故,安全事故或火灾事故,乙方承担由此造成的一切损失。
3、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
4、乙方在工程竣工后,七日内将竣工资料及其他工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条:争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条:其他约定
1、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
2、本合同双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方签订补充协议、合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)
法定代表人
委托代理人
电话
签订时间
乙方(公章)法定代表人委托代理人电话签订时间
第3篇: 施工合同协议书范本
甲方:
乙方:
依照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方委托乙方对安装工程进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务,经双方友好协商,一致达成以下条款,承诺将共同信守,严格履行。
1、工程项目2、范围及承包方式:消防防排烟系统工程乙方包人工自带设备机械工具进行安装(包括卸货、二次搬运)工作,以甲方提供的设计施工图纸进行施工;在施工过程中与实际图纸有变动以现场签证为主。结算单价按报镀锌板风管制作安装24元/㎡;柜式风机400元/台;园桶风机5#以上/台,5#及以下元/台;正压送风口、防火软接元/个;防火阀/个;铝合金类百叶、自垂、防雨百叶等风口18元/个计算。
3、工程价款支付及结算:施工期间乙方每月前上报当月完成工程量,由甲方施工员审核确认,于下月10日按进度的80%支付,工程试验、调试经现场监理确认后,支付至总工程款的95%,余5%待工程验收合格后一个月内结清。
4、物质供应:工程主材、辅材、耗材由甲方负责采购提供,乙方现场施工时若发现所购材料与实际用材不符合,应及时通知甲方。乙方应提前三天报送所有材料及用料计划,以便甲方采购。按照预算提供材料,乙方不得随意浪费材料。
5、双方责任:甲方责任:
①本协议签订后三天内提供壹套完整的施工图给乙方,供乙方熟悉图纸。
②负责协调乙方与其他相关施工单位的关系。
③负责生产、质量、安全、工期监管控制、管理。
乙方责任:①做好员工安全宣传教育工作,采取切实可行的安全措施,文明施工,服从现场
管理,工人在现场应戴好安全帽。在施工过程中,如造成人身安全事故而产生的一切费用由乙方全部负责,甲方不负任何责任。
②乙方在施工中应遵守现场各项规章制度,严格按照施工安全操作规范进行施工,做好防范措施,并接受安全员的管理和监督。同时必须遵守项目部的规章制度,如有违反所产生罚款金额,责任由乙方自行承担。
③乙方应接受监理人员、建设单位人员、现场施工人员的监督检查。
6、工程质量:工程质量要求为乙方必须按照施工图纸、建设工程规范、规程和技术标准进行施工,并接受甲方指派代表监督和检查。不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
7、违约责任:
①甲方未按协议规定时间支付工程款及材料进场而造成工期延误,则工期顺延。
②因乙方施工造成工程质量无法验收合格,返工所造成的材料损失和费用由乙方承担。③乙方必须严格执行本协议,不得转包,如有违反,甲方有权取消与乙方签订的协议。
8、开工及竣工:本工程配合总体工程的工期完成。因不可抗拒原因及其它甲方原因,不能在原定的竣工日之前完成,则乙方须以书面详细的报告提交甲方,甲方在核实后以书面批准工期的合理延长。
9、本协议未尽事宜,双方可友好协商,另行签订补充书面协议。
10、本合同一式贰份,双方各执壹份,签字后生效,工程竣工结清余款后中止。
甲方:乙方:
身份证号:
代表:电话:
日期:
http://m.bjjpsf.com/gongwenfanwen/135192/